1. Allgemeines
Die HSS Elektroservice GmbH ist Betreiber der Website www.hss-elektroservice.de und informiert Sie im Folgenden darüber, in welchem Umfang personenbezogene Daten bei der Nutzung dieser Website erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Domain www.hss-elektroservice.de sowie alle dazugehörigen Unterseiten.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat für uns höchste Priorität. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich und entsprechend den geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Rechtsgrundlagen im Wortlaut:
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Telemediengesetz (TMG)
Beim Besuch unserer Website speichert der Webserver automatisch folgende Zugriffsdaten:
Seite, von der aus die Datei angefordert wurde
Name der angeforderten Datei
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Übertragene Datenmenge
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.)
Beschreibung des verwendeten Webbrowsers
Beschreibung des verwendeten Betriebssystems
IP-Adresse des anfragenden Geräts (anonymisiert)
Diese Daten werden ausschließlich in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken und zur Sicherstellung des technischen Betriebs ausgewertet.
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, wenn:
Sie unser Kontaktformular verwenden
Sie uns per E-Mail kontaktieren
Webanalysedienste eingesetzt werden
2. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO
HSS Elektroservice GmbH
Bornaische Straße 136b
04279 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 341 30875510
E-Mail: info@hss-elektroservice.de
3. Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen, z. B. Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Keine personenbezogenen Daten sind rein statistische Informationen ohne Personenbezug.
4. Schutz von Minderjährigen
Unsere Website richtet sich nicht an Personen unter 16 Jahren. Wir erheben keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Sollte uns dennoch eine solche Verarbeitung bekannt werden, löschen wir die betreffenden Daten umgehend.
5. Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage
Datenverarbeitung erfolgt auf folgenden Rechtsgrundlagen:
Kommunikation/Kontaktaufnahme: Art. 6 Abs. 1 lit. a), b), f) DSGVO
Vertragliche Anbahnung/Erfüllung: Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
Sicherheit und Systemstabilität: Art. 6 Abs. 1 lit. c), f) DSGVO
Eine Verarbeitung zu Werbezwecken findet nicht statt.
6. Ihre Rechte als betroffene Person
6.1 Auskunft & Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO) und diese in einem maschinenlesbaren Format zu verlangen (Art. 20 DSGVO).
6.2 Berichtigung, Einschränkung, Löschung
Sie können jederzeit eine Berichtigung (Art. 16), Einschränkung (Art. 18) oder Löschung (Art. 17) Ihrer personenbezogenen Daten verlangen – sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
6.3 Widerspruch
Wenn die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO beruht, haben Sie das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen (Art. 21 DSGVO).
6.4 Widerruf
Erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).
6.5 Beschwerde
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO).
6.6 Kontakt für Datenschutzanfragen
HSS Elektroservice GmbH
Bornaische Straße 136b
04279 Leipzig
E-Mail: info@hss-elektroservice.de
7. Kontaktformular
Wenn Sie unser Kontaktformular nutzen, erfassen wir:
Name
E-Mail-Adresse
Betreff und Nachricht
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage
Diese Daten verarbeiten wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a), b), f) DSGVO und löschen sie, sobald sie nicht mehr erforderlich sind.
8. Cookies
Wir verwenden Cookies zur Optimierung unseres Angebots. Dabei kommen sowohl Session- als auch permanente Cookies zum Einsatz. Performance Cookies dienen der anonymisierten Analyse der Nutzung der Website.
Sie können die Verwendung von Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers anpassen.
9. Empfänger der Daten
Zugriff auf personenbezogene Daten haben ausschließlich autorisierte Mitarbeiter und ggf. Dienstleister, die durch Verträge zur Auftragsverarbeitung verpflichtet sind (Art. 28 DSGVO).
10. Soziale Medien
Wenn Sie mit uns über Plattformen wie Facebook oder Instagram kommunizieren, gelten die Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Anbieter. Wir verarbeiten Daten nur im Rahmen Ihrer dort vorgenommenen Interaktionen mit unserem Unternehmen.
11. Bewerbungen
Daten von Bewerber:innen werden ausschließlich für das Bewerbungsverfahren verarbeitet und bei Ablehnung spätestens zwei Monate nach Absage gelöscht – es sei denn, gesetzliche Gründe sprechen dagegen.
12. Drittstaaten
Es erfolgt keine Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten außerhalb der EU oder des EWR.
13. Datensicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO ein. Bitte beachten Sie, dass bei E-Mail-Kommunikation keine vollständige Vertraulichkeit gewährleistet werden kann.
14. Änderungen
Diese Datenschutzerklärung kann bei Bedarf angepasst werden. Stand: Juni 2025
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
HSS Elektroservice GmbH
Sitz: Leipzig
Stand: 01.05.2025
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen zwischen der HSS Elektroservice GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“), soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.
2. Vertragsgegenstand
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Planung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und ggf. Wartung von Photovoltaikanlagen sowie elektrotechnischer Komponenten gemäß dem individuell vereinbarten Leistungsumfang.
3. Angebot und Vertragsabschluss
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich.
Ein Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder Unterzeichnung eines Werksvertrags zustande.
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, sofern nicht ausdrücklich als Bruttopreise ausgewiesen.
Sofern im Einzelfall keine andere Vereinbarung getroffen wurde, gilt folgender Zahlungsplan:
0 % bei Auftragserteilung,
30 % nach Vorlage der netztechnischen Stellungnahme des zuständigen Netzbetreibers,
30 % nach erfolgter Dachmontage,
40 % nach vollständiger Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage, einschließlich Übergabeprotokoll und technischer Dokumentation.
Zahlungen sind innerhalb von 7 Werktagen nach Zugang der jeweiligen Rechnung ohne Abzug fällig.
Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.
Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden bleibt vorbehalten.
5. Liefer- und Leistungsfristen
Termine sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich als solche zugesichert wurden.
Verzögerungen durch höhere Gewalt oder unvorhersehbare Umstände (z. B. Materialengpässe, behördliche Auflagen, extreme Witterung) berechtigen den Auftragnehmer zur angemessenen Fristverlängerung.
Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig, sofern sie für den Auftraggeber zumutbar sind.
6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle zur Ausführung erforderlichen Voraussetzungen rechtzeitig zu schaffen, insbesondere:
ungehinderten Zugang zur Baustelle,
Bereitstellung von Baustrom und Wasser,
Einholung etwaiger Genehmigungen (z. B. vom Netzbetreiber, Denkmalschutz, etc.),
Sicherstellung der statischen Tragfähigkeit der Dachfläche.
Verzögerungen infolge unzureichender Mitwirkungspflichten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
7. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis bleibt die gelieferte Ware im Eigentum des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, diese weiterzugeben, zu verpfänden oder zu belasten.
8. Abnahme und Inbetriebnahme
Nach Abschluss der Montage erfolgt eine förmliche Abnahme durch beide Parteien.
Die Anlage gilt auch dann als abgenommen, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 7 Tagen nach schriftlicher Mitteilung der Fertigstellung wesentliche Mängel geltend macht.
Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
9. Gewährleistung und Haftung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre für Montageleistungen, ggf. länger entsprechend den Herstellergarantien für verbaute Komponenten.
Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden.
Eine Haftung für entgangene Einspeisevergütungen oder Stromerträge besteht nur bei nachgewiesener Pflichtverletzung.
Eine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Eingriffe Dritter ist ausgeschlossen.
10. Datenschutz
Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers ausschließlich zur Vertragsdurchführung und gemäß der geltenden Datenschutzgesetze (insbesondere DSGVO). Die Datenschutzinformationen sind unter [Webseite oder Link zur Datenschutzerklärung einfügen] abrufbar.
11. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Gerichtsstand ist Leipzig.
12. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelung gilt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.